Le présent contrat est réalisé dans le cadre de l’activité de Marine Cardona Entreprise Individuelle domicilié au 425 Route de l’escaladou 34190 Cazilhac.
Numéro SIRET 89972127800013
L’obligation préalable d’information est à respecter pour tout professionnel. Les conditions générales de vente décrites ci-après détaillent les droits et obligations du prestataire de services « EI Cardona Marine » et de ses clients. Pour pouvoir accéder aux services payants du Prestataire, il faut avoir la pleine capacité juridique : être une personne physique ou représenter une personne morale, majeure (+ de 18 ans) au moment de la signature du contrat et ne pas être frappée d’une incapacité totale ou partielle. Pour modifier ou mettre à jour son espace client ou des données sensibles, le Prestataire peut être amené à demander une confirmation d’identité, sous la forme la plus appropriée.
Toutes les clauses présentes dans ces conditions générales de vente sont indépendantes les unes des autres : la nullité prononcée de l’une ne vaut pas celle des autres, qui continuent de produire leur plein effet. La nullité d’une des clauses ne peut pas menacer la survie du contrat d’adhésion pris entre les parties.
CARDONA MARINE propose des services de décoration et d’architecture d’intérieur afin d’accompagner le Client dans la rénovation et/ou la décoration de son domicile ou de son local commercial ou professionnel. En ce sens, CARDONA MARINE propose un accompagnement personnalisé conformément à l’article « PRESTATIONS PROPOSÉES ET TARIFS ».
Le Client, pour sa part, souhaite rénover, moderniser son intérieur grâce aux conseils et à l’assistance d’un professionnel.
Le présent Contrat fixe à cet effet le cadre juridique et opérationnel général dans lequel s’inscrivent les relations entre le Client et le Prestataire CARDONA MARINE .
Les différentes prestations sont proposées sur le site internet www.jeuxdinterieur.com.
La gamme tarifaire est uniquement étudié selon les prestations nécessaires à l’élaboration du projet. Un devis est réalisé pour chaque demande.
Prestation d’architecte d’intérieur |
Dans ce cadre, le Prestataire CARDONA MARINE fournit un accompagnement et des conseils dans le choix de l’aménagement à mettre en place pour rénover et/ou améliorer le domicile ou local professionnel ou commercial du Client.
Lors de la phase APS , plusieurs propositions d’agencement seront présenté au CLIENT, dans le cas où la proposition retenue demanderait une intervention sur la structure (mur porteur, semi-porteur, plancher et toiture), LE CLIENT s’ engage à faire appel à un bureau d’étude structure pour garantir la faisabilité de la proposition . Toutes vérifications, relevés, et plans d’exécution, sont à la charge des entrepreneurs, agenceurs, fournisseurs et poseurs intervenant sur le chantier, qui devront apporter les assurances et garanties de mise-en-œuvre nécessaires, sous la responsabilité du client maître d’ouvrage. Les documents fournis par le prestataire CARDONA MARINE vaut pour conception graphique et décoration. Il est réalisé sous toute réserve et ne saurait en aucun cas tenir lieu de plan d’exécution.
4.2.1 – Les différentes étapes d’intervention de l’architecte d’intérieur
1) Réalisation d’un RDV découverte avec élaboration d’un cahier des charges
A la suite d’un premier rendez-vous au domicile du Client ou par téléphone, le Prestataire CARDONA MARINE rédige et communique un cahier des charges résumant les besoins et les volontés du Client. Le mêtré sera réalisé le jour même afin de réaliser un plan d’état des lieux de l’existant. Le Client devra apporter une attention toute particulière à la lecture du cahier des charges envoyé par mail. Si cela est nécessaire, le Client effectuera toutes les modifications qu’il jugera utiles. En tout état de cause, il prendra le soin de les valider auprès du Prestataire CARDONA MARINE afin de passer à l’étape suivante.
2) Réalisation d’un Avant-projet sommaire, ci-après « APS » :
L’avant-projet sommaire, permettra au client et au prestataire de vérifier qu’ils avancent dans la bonne direction suite à la validation du cahier des charges. L’APS sera composé de plans 2D imagé d’inspiration, de croquis pouvant comporter jusqu’à 3 propositions afin de permettre de donner au client une piste de réflexion. Lors du RDV de présentation, le client devra établir et communiquer toutes ses remarques, envies et suggestions afin que le prestataire CARDONA MARINE puisse intégrer ces requêtes pour la réalisation de l’APD. Un temps de co-création sera proposé en fin de RDV afin de dessiner les décisions prises lors de la présentation.
3) Réalisation de l’Avant-projet définitif, ci-après « APD » :
Après avoir réceptionné les remarques du client sur l’APS, le Prestataire CARDONA MARINE établira l’Avant-projet détaillé qui comprendra la version finale proposée au client et correspondant au cahier des charges. Le plan de l’APD sera envoyé par mail aux clients pour validation.
Le dossier APD appelé Carnet d’aménagement comprendra notamment (et ce en fonction du devis validé)
Plan d’aménagement
Plan côté et à l’échelle, copie en version papier ;
Visuels 3D du projet présenté ;
Les plans techniques nécessaires à la réalisation du projet ;
Conception de pièce techniques (salle de bain, cuisine) ;
Recommandation pièce par pièce ;
Planche d’ambiance ;
Liste « Shopping » accompagnée de son chiffrage ;
Chiffrage du projet en sollicitant les devis auprès des artisans.
Sur la demande du Client, le Prestataire CARDONA MARINE peut intervenir dans le chiffrage du projet de rénovation en sollicitant la production de divers devis auprès d’une ou plusieurs entreprises. Ces devis sont adressés au Client à titre indicatif. Dans ce cadre, le Prestataire CARDONA MARINE pourra mettre en relation les entreprises et le Client. Le Client est libre de choisir le prestataire qui correspond à ses attentes (tarifs, qualités, travaux réalisés etc.).
Le Prestataire CARDONA MARINE est totalement indépendant des prestataires tiers qui sont ainsi mis en relation avec le Client et ne supporte aucune responsabilité ni obligation à ce titre. Le Client signera directement avec l’entreprise les devis établis ou tout autre document contractuel établi par cette dernière et réglera l’intégralité du montant directement entre ses mains.
Les plans fournis par le prestataire Marine Cardona n’ont pas vocation à être directement destinés à la réalisation ou à l’exécution des travaux. Ils sont donc transmis à titre indicatif (conception visuel). Chaque artisan doit impérativement reprendre les côtes nécessaires à la bonne réalisation de son ouvrage conformément au DUT de sa profession. L’ensemble des pièces écrites et graphiques transmises par Cardona Marine ne pourront se substituer en aucun cas aux plans d’exécution techniques.
En conséquence de ce qui précède, la responsabilité de Cardona Marine ne saurait être engagée dans l’hypothèse où le prestataire extérieur se serait appuyé exclusivement sur les plans établis par Cardona Marine sans avoir pris la précaution de reprendre les cotes et d’effectuer ses propres plans.
4) Accompagnement complémentaire dans le cadre de la réalisation de travaux :
Dans l’intérêt du Client et à sa demande, le Prestataire CARDONA MARINE pourra apporter un soutien aux entreprises en fournissant tout conseil dont ils auraient besoin pour respecter les choix du Client en marge de l’exécution elle-même des travaux à laquelle le Prestataire CARDONA MARINE ne participe pas.
A la demande du Client et à cet effet, le Prestataire CARDONA MARINE accepte de participer à des réunions avec les autres prestataires avec une limite d’une réunion par semaine. Cette participation est simplement une convenance acceptée par le Prestataire CARDONA MARINE ne visant qu’à mettre à disposition ses conseils et ne vise aucunement à orienter, exécuter, surveiller ou réceptionner les travaux. Dans le cadre de cet accompagnement, le Prestataire CARDONA MARINE n’assure aucune Prestation de maîtrise d’œuvre ni de maîtrise d’ouvrage.
Les présentes Conditions générales prennent effet à compter de leur signature par les Parties et régissent l’ensemble des rapports qu’entretiennent le Prestataire CARDONA MARINE et le Client durant l’exécution des Prestations définies aux Conditions particulières mais également postérieurement à celles-ci pour les effets qui ont vocation à perdurer.
6.1 – Description des Prestations réalisées par le Prestataire
Le Prestataire CARDONA MARINE s’engage à assurer l’exécution des Prestations spécifiquement fixées dans les Conditions particulières à l’article 4 – DESCRIPTION DES PRESTATIONS PROPOSÉES. Le Prestataire CARDONA MARINE est tenu d’apporter tous les conseils et l’éclairage nécessaire au Client pour apprécier la réalisation du Projet.
6.2 – Étendue des obligations
Le Prestataire CARDONA MARINE s’engage à exécuter les Prestations conformément aux règles de l’art et de la meilleure manière. Les Parties conviennent expressément que les obligations résultant du présent Contrat s’analysent en des obligations de moyens.
Il n’est en aucun cas considéré dans l’exercice de son activité comme un maître d’œuvre ni un maître d’ouvrage. Il joue uniquement le rôle de conseiller en décoration et en aménagement auprès du Client et, à sa demande et sans aucun rôle décisionnaire, exécutif ou de contrôle, auprès des entreprises qui interviennent dans la réalisation des travaux.
6.3 – Délais d’exécution prestation « architecture d’intérieur – Carnet d’aménagement»
6.3.1 – A défaut de précisions dérogatoires pouvant figurer à l’article 4 des Conditions particulières, les délais généraux décrits ci-après ont vocation à s’appliquer.
6.3.2 –Dans un délai de 14 jours (délai de retractation), le Prestataire CARDONA MARINE vous proposera le RDV Découverte pour débuter sa mission.
Le Prestataire CARDONA MARINE s’engage à communiquer le cahier des charges dans un délai maximum d’une (1) semaine après le premier rendez-vous post signature du présent contrat.
Le prestataire CARDONA MARINE s’engage à communiquer le projet au Client, dans un délai de huit (8) à dix (10) semaines pour un projet d’architecture d’intérieur à compter de la validation définitive du cahier des charges par le client.
6.3.3 – Le Prestataire CARDONA MARINE n’engage aucune responsabilité au titre de l’exécution elle-même des travaux auxquels il ne participe pas et demeure tiers extérieur. Ces délais sont imputables aux entreprises intervenantes.
6.3.4 – Le Prestataire CARDONA MARINE ne sera aucunement responsable en cas de retard de livraison des biens commandés pour la réalisation de la décoration envisagée tels que les revêtements, le mobilier ou toute autre élément de décoration. Le Client ne pourra donc pas reprocher au Prestataire CARDONA MARINE les contraintes imposées par les fournisseurs.
7.1 – Détermination de son projet
Le Client reconnaît l’importance de déterminer préalablement à l’intervention du Prestataire CARDONA MARINE les éléments suivants :
– Ses besoins en termes de Prestations ;
– Le budget qu’il peut consacrer à la réalisation de ces Prestations comprenant à la fois l’intervention du prestataire CARDONA MARINE et les éventuels travaux, ainsi que le mode de financement notamment en cas de conclusion d’un prêt.
Afin que le Prestataire CARDONA MARINE puisse débuter sa mission et déterminer le projet souhaité par le Client, ce dernier permet l’accès à son domicile notamment dans le cadre du premier rendez-vous.
7.2 – Validation des projets adressés
Le Client est tenu de valider les projets adressés (Cahier des charges, APS et APD) dans un délai de sept (7) jours à compter de leur envoi par email par le Prestataire CARDONA MARINE et ce, par tout moyen écrit (courrier, email etc.).
A défaut, le prestataire CARDONA MARINE considérera que les propositions sont validées de fait et pourra passer à l’étape suivante. Les sommes correspondantes aux délais de paiement seront alors dues. D’autre part, il reconnaît que le Prestataire CARDONA MARINE ne sera plus en mesure de respecter le délai d’exécution fixé prévu à l’article « DELAIS D’EXECUTION ».
Après validation et livraison des projets, le Client ne sera plus en mesure de solliciter une modification des projets adressés pour quelque raison que ce soit, sauf accord préalable du Prestataire CARDONA MARINE .
Durant toute la durée du présent Contrat, le Client s’engage à communiquer par tout moyen utile son avis notamment sur les projets adressés.
7.3 – Paiement du Prix
5.3.1 Pour débuter l’accompagnement « Carnet d’aménagement » ou « construction », il faut s’acquitter du paiement correspondant aux prix indiqués lors de la validation du devis en signant celui-ci et les CGV. La gamme tarifaire est uniquement étudié selon les prestations nécessaires à l’élaboration du projet. Un devis est réalisé pour chaque demande. Le projet débutera 14 jours après , le versement de l’acompte (50%) ainsi que la signature des CGV et du devis.
7.3.2 – Dès livraison des différents projets, le Client est tenu de régler l’intégralité du prix sous réserve du respect de l’article « DELAIS DE RETRACTATION ».
7.3.3 – Toute somme non payée en application de l’article « MODALITES DE PAIEMENT » sera productive, sans mise en demeure préalable, d’un intérêt au taux légal.
S’agissant du Client professionnel, il sera tenu de régler une indemnité pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €, en plus des pénalités de retard, sans mise en demeure préalable.
7.3.4 – L’absence de parfaite exécution des travaux par les entreprises sollicitées ne pourra pas être une cause de rétention du prix dû au Prestataire CARDONA MARINE .
7.4 – Modalités de paiement
7.4.1 – Le Client s’acquittera du prix soit par virement bancaire sur le compte CARDONA MARINE dont le relevé d’identité bancaire (RIB) notifier sur le devis, soit par chèque tiré auprès d’un établissement bancaire français à l’ordre Cardona Marine.
7.4.2 – Le paiement sera effectué en trois règlements donnant lieu à l’émission de trois factures selon le calendrier suivant :
50% du montant de la prestation à titre d’acompte, à l’expiration d’un délai de sept (7) jours à compter la conclusion du présent Contrat, composé des Conditions générales et particulières, conformément à l’article L. 221-10 du Code de la consommation ;
25% à la délivrance de la première version de l’Avant-Projet-Sommaire
25% à la présentation de l’Avant-Projet-Détaillé, qui enclenchera l’envoie du dossier final incluant toutes les références.
Toute Prestation non prévue au présent Contrat devra conduire à la conclusion d’un avenant établi par le Prestataire CARDONA MARINE ainsi que d’une facture séparée.
Les impayés entraînent immédiatement la suspension de la mission du Prestataire pour le client en cause. Les frais de rejet seront supportés intégralement par le client. En cas de prestation de suivi de chantier, les impayés envers les entreprises entraîneront un arrêt des travaux. Concernant des prestations pour les professionnels : Aucun escompte ni acompte ne sera consenti en cas de paiement anticipé. Les pénalités de retard sont égales à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur. Le montant des indemnités pour frais de recouvrement est de 40€ HT.
7.5 – Modalités d’exécution des travaux
7.5.1 – Le Client s’engage à permettre l’accès à son domicile au Prestataire CARDONA MARINE durant toute la durée d’exécution du présent Contrat et des travaux et ce, en fonction de la Prestation sollicitée.
7.5.2 – Avant la réalisation des travaux, le Client est invité à souscrire tout contrat d’assurance et notamment un contrat d’assurance dommage ouvrage afin d’être couvert. Un défaut de couverture par le Client ne saurait engager la responsabilité du Prestataire CARDONA MARINE .
Le prestataire est soumis à une obligation de moyens dans le cadre de la réalisation de sa prestation de conception et de conseils, conformément au droit commun des contrats. Le prestataire s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour répondre aux besoins pour lesquels il a été sollicité par ses clients. Le client s’engage à dialoguer avec intelligence, à fournir un détail précis de ses attentes afin d’orienter au mieux le prestataire dans la réalisation de ses missions. Le client s’engage à verser la somme due au titre la prestation réservée. Le client s’engage à ne pas communiquer les supports, dossier effectués, visuels et services du prestataire, sous peine de suspension du projet , et de versement de dommages et intérêts.
En cas de force majeure ou à la suite d’un événement fortuit, le prestataire ne saurait être tenu pour responsable à l’égard des clients. Ces derniers seront informés, par tout moyen, des suites de ces événements. La force majeure est entendue comme étant un événement extérieur, imprévisible et irrésistible. De façon expresse, sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuit, outre ceux habituellement retenus par la jurisprudence des cours et tribunaux français, les grèves totales ou partielles, lock-out, émeute, les boycottages ou autres actions à caractère industriel ou litiges commerciaux, trouble civil, insurrection, guerre, acte de terrorisme, intempérie, épidémie, blocage des moyens de transport ou d’approvisionnement pour quelque raison que ce soit, tremblement de terre, incendie, tempête, inondation, dégâts des eaux, restrictions gouvernementales ou légales, modifications légales ou réglementaires des formes de commercialisation, panne d’ordinateur, blocage des télécommunications, y compris des réseaux de télécommunications filaires ou hertziens, et tout autre cas indépendant de la volonté des parties empêchant l’exécution normale de la relation contractuelle. La responsabilité du prestataire ne saurait être engagée en cas de force majeure, ou de faute lourde ou intentionnelle du client dans le cadre de la réalisation de la prestation
10.1 – Conformément à la législation en vigueur en matière de contrats conclus hors établissement, le Client ayant la qualité de consommateur dispose d’un délai de quatorze (14) jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l’exception, le cas échéant, des frais de transaction. Ce droit de rétractation n’a pas été étendu et ne s’applique pas dans le cadre du présent Contrat aux professionnels.
Le délai mentionné à l’alinéa précédent court à compter de la conclusion du présent Contrat. Lorsque le délai de quatorze (14) jours tombe un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’exercice de ce droit de rétractation peut se faire par le biais d’un formulaire figurant en ANNEXE ou par toute déclaration expresse dénuée de toute ambiguïté. Il est rappelé que la preuve de l’exercice du droit de rétractation repose sur le consommateur.
Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatorze (14) jours suivant la date à laquelle la Société en a été informée.
Au-delà, les sommes dues sont de plein droit, majorées du taux d’intérêt légal selon les dispositions de l’article L. 242-4 du Code de la consommation.
Ce remboursement s’effectue en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé lors du règlement des Prestations. Sur proposition du professionnel, le consommateur ayant exercé son droit de rétractation peut toutefois opter pour une autre modalité de remboursement.
10.2 – Le Client, qui souhaite expressément que l’exécution du Contrat commence avant la fin du délai de rétractation rappelé précédemment, pourra mentionner son choix dans les CONDITIONS PARTICULIÈRES ou sur tout support papier ou durable envoyé aux adresses communiquées dans le présent Contrat.
Le Client, qui décide néanmoins de se rétracter durant le délai, est informé qu’il devra verser à l’entreprise un montant correspondant au service qui aura été fourni jusqu’à la communication de sa décision de se rétracter.
Ce montant sera proportionnel à la part du Contrat effectivement réalisée, en comparaison du prix de l’ensemble de la Prestation convenue dans le Contrat.
En application du Code de la consommation, le Client ne peut pas se rétracter si le Contrat a été pleinement exécuté avant la communication de sa décision de se rétracter, ou encore si le délai de rétractation est expiré.
12.1 – Responsabilité
12.1.1 – Le Prestataire CARDONA MARINE est responsable de la bonne exécution de la Prestation. Il est aussi tenu de respecter la description de la Prestation et de ne pas outrepasser le cadre de celle-ci. Il doit respecter les règles de l’art applicables à la Prestation concernée et contribuer à la réussite de cette dernière. Il doit s’assurer d’apporter toute l’exigence utile notamment en termes de qualité.
Il s’engage à ne pas réaliser des Prestations qui ne relèveraient pas de ses compétences ou qu’il ne serait pas en mesure de réaliser à son terme.
12.1.2 – Il est rappelé que le Prestataire CARDONA MARINE n’est en aucun cas maître d’ouvrage ni maître d’œuvre.
Le Prestataire CARDONA MARINE accomplit ses Prestations dans le cadre d’une obligation de moyens dans la réalisation des travaux issus du projet proposé et validé par le Client. Il propose uniquement des solutions, conseils de décoration et d’aménagement pour lesquels le Client est libre de donner son propre avis et ne pas les suivre.
Les plans fournis par le prestataire Marine Cardona n’ont pas vocation à être directement destinés à la réalisation ou à l’exécution des travaux. Ils sont donc transmis à titre indicatif (conception visuel).
12.2 – Responsabilité du Client
Le Client est responsable de l’intégralité des informations qu’il communique à CARDONA MARINE . Il est tenu de respecter et d’exécuter les termes du Contrat en bonne foi, s’agissant notamment du paiement du prix et de sa réactivité et disponibilité pour la validation des documents.
Le Client s’engage à solliciter l’intervention d’un architecte DPLG en cas de besoin notamment mais pas seulement lorsque l’opération envisagée nécessite l’établissement d’un permis de construire telle que la construction d’un bâtiment neuf de plus de 150m² ou un agrandissement augmentant la superficie au sol de plus de 150 m2.
Si le projet de rénovation nécessite une intervention sur la structure, le CLIENT s’engage à solliciter un ingénieur structure pour une étude de faisabilité dès la présentation des APS. Les décisions concernant une intervention sur la structure du bâtiment (mur porteur, mur semi-porteur, plancher et toiture) ne pourront être inscrit dans les documents fournis par le prestataire CARDONA MARINE qu’après validation d’un ingénieur structure sollicité par LE CLIENT . La phase APD pourra démarré après consultation des documents remis par l’ingénieur structure.
13.1 – Propriété intellectuelle de la Société
13.1.1 – Tous les éléments réalisés par CARDONA MARINE, qu’il s’agisse de visuels, de croquis, de plans, d’illustrations, de photographies, sont protégés par le droit d’auteur, des marques ou des brevets. Le Client ne dispose donc d’aucun droit sur ces éléments. Les 3D, perspectives et croquis illustrent l’ensemble des projets à titre indicatif et non contractuel, CARDONA Marine se réserve le droit de les rectifier en fonction des éléments fournis par les différents fournisseurs et prestataires et ce, sans préavis.
Par ailleurs, Marine Cardona ne garantit en aucun cas que les couleurs à l’écran ou imprimées correspondent exactement aux produits en vente. Ainsi, le Client est tenu d’effectuer les vérifications nécessaires concernant la teinte en se déplaçant physiquement en magasin et/ou en achetant des échantillons A4. En conséquence de ce qui précède, la responsabilité de Marine Cardona ne saurait être engagée dans l’hypothèse où la teinte retenue ne correspondrait pas exactement au résultat après impression ou visualisation écran.
13.1.2 – CARDONA MARINE, pourra utiliser tous les projets réalisés pour le compte du Client à des fins commerciales ou de promotions de son activité par quelque moyen que ce soit (internet, catalogues, brochure, publicité télévisée etc.).
13.2 – Propriété intellectuelle du Client
A titre exclusif et gracieux et pour le monde entier, le Client accorde à CARDONA MARINE le droit d’utiliser, dans le cadre de sa communication et de la promotion de son activité, par tout moyen ou procédé sous toute forme et tout support connu ou inconnu, toutes les photographies prises dans le cadre de la réalisation du Contrat ainsi que les caractéristiques du projet. Sauf accord contraire des Parties, CARDONA MARINE s’engage à ne pas communiquer l’identité du Client, à respecter son anonymat et son droit à la vie privée.
Pour l’ensemble de ces droits concédés, tels que décrits ci-dessus, le Client ne pourra revendiquer aucun paiement, indemnité ni dédommagement ou contreparties quelconque.
Si le domicile ou local du Client fait l’objet d’un reportage de toute nature (télévision, magazine etc.), le Client sera tenu d’en informer CARDONA MARINE leur permettant d’intervenir afin de valoriser leurs Prestations.
14.1 – Données personnelles et protection de la vie privée
14.1.1 – Traitement de données à caractère personnel
Le Client est informé que l’entreprise individuelle CARDONA MARINE met en œuvre des traitements de données à caractère personnel afin de lui permettre d’assurer la gestion, la facturation et le suivi des dossiers du Client, conformément aux missions définies dans le cadre du présent contrat.
Ces données sont nécessaires à la bonne gestion des clients et sont destinées aux services habilités de l’entreprise. Les données sont gérées par « CARDONA MARINE », dont l’adresse mail est la suivante : jeuxdinterieur@outlook.com
Les informations personnelles du Client sont conservées pendant une durée qui ne saurait excéder 10 ans.
14.1.2 – Les informations collectées et leur utilisation
Les données collectées incluent en partie des informations personnelles, c’est-à-dire celles permettant au Client de s’identifier socialement, tels que son nom et prénom, son adresse email. Ces informations sont obligatoires. D’autres informations peuvent être communiquées pour la bonne exécution du Contrat notamment s’agissant des attentes du client, des membres composant son domicile etc. Ces dernières ne sont pas obligatoires mais visent à adapter le projet aux attentes du Client.
Un certain nombre de données pourront être transmises par CARDONA MARINE aux entreprises, fournisseurs ou prestataires intervenant pour la réalisation du projet du Client ce qu’il accepte expressément.
En cas d’accord du Client, le Prestataire pourra transmettre à des tiers certaines données, y compris personnelles, pour des raisons commerciales, mais aussi à tout moment, sur injonction des autorités administratives et judiciaires.
14.1.3 – Les droits du Client
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016, le Client dispose d’un droit d’accès, d’opposition, de rectification et de suppression des informations qui le concernent. Pour cela, il convient d’adresser la demande correspondante, en indiquant ses noms, prénoms, son adresse de messagerie électronique, de la manière suivante :
✔ par email à l’adresse suivante : jeuxdinterieur@outlook.com ;
✔ par courrier postal à l’adresse précisée en pied de page
En cas de demande de suppression de données personnelles, il est toutefois précisé que celles-ci pourront être conservées dans les archives pour satisfaire aux obligations légales en matière de preuve et de sécurité.
Si l’une quelconque des stipulations du Contrat s’avérait nulle au regard d’une règle de droit en vigueur ou d’une décision judiciaire devenue définitive, elle serait alors réputée non écrite, sans pour autant entraîner la nullité du Contrat ni altérer la validité de ses autres dispositions.
La responsabilité de l’une ou l’autre des Parties ne pourra être recherchée si l’exécution du Contrat est retardée ou empêchée en raison d’un cas de force majeure ou d’un cas fortuit telle que défini par la jurisprudence française et ainsi, notamment mais pas seulement, les conflits sociaux, intervention des autorités civiles ou militaires, catastrophes naturelles, incendies, dégâts des eaux, interruption du réseau de télécommunications ou du réseau électrique.
De convention expresse, le Contrat est composé par les Conditions générales, les Conditions particulières ainsi que par les Annexes qui forment un ensemble indivisible dans l’esprit des Parties.
Cardona Marine Jeux d’intérieur -425 route de l’escaladou 34190 Cazilhac – SIRET 89972127800013
En dépit du délai de rétraction de 14 jours que lui confère la loi comme rappelé à l’article « DELAIS DE RETRACTATION » des Conditions générales, le Client sollicite la réalisation de la Prestation dès la conclusion du présent Contrat en ces termes :
« Je souhaite que la Prestation soit exécutée immédiatement et je renonce à mon droit de rétractation. » :
__________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
Fait à ______________________,
Le _________________________,
En 2 exemplaires, paraphés à chaque page et signés sur la dernière page.
_____________ _____________
CARDONA MARINE Le Client
(Conformément à l’article R. 221-1 du Code de la consommation) (Uniquement applicable aux consommateurs et aux professionnels dans les cas délimités par l’article L. 221-3 du Code de la consommation) |
Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du Contrat.
A l’attention de Cardona Marine – 425 route de l’escaladou 34190 Cazilhac
Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat conclu le ________________________________ portant sur des Prestations de décorateur et/ou d’architecte d’intérieur pour la rénovation ou embellissement de mon domicile.
Nom/prénom et adresse du (des) consommateur(s) :
Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) :
Date :
(*) Rayez la mention inutile.
Cardona Marine Jeux d’intérieur -425 route de l’escaladou 34190 Cazilhac – SIRET 89972127800013
Si tu souhaites être tenu au courant des mes actualités, avoir des bons plans et conseils de temps en temps par mail, n’hésite pas à me laisser ton prénom et ton mail ici…
Architecte d’intérieur à votre service pour créer ensemble votre cocon.
Copyright © 2024 Marine cardona – All Rights Reserved. Site Powered by Pix & Hue.